班组承包合同

　　发包人：__________________项目部 以下简称：甲方

　　承包人：__________________脚手架班组 以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行

　　规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将 工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条 工程名称：__________________

　　第二条 承包范围：甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条 架子类型： 式钢管脚手架。

　　第四条 承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第四条 合同价款及结算方式：

　　1、的全部工作内容按__________________ 元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价__________________ 含开具当地税务部门认可的费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第五条 付款方式：

　　1、按月乙方已完工程量付__________ %;

　　2、工程完工付 ________%;

　　3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付________ %(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);

　　4、剩余________ %作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。 在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方有权拒付承包费。

　　第六条 质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第七条 工期：

　　1、本工程于________ 年________ 月________ 日开工至________ 年________ 月 ________日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　2、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第 安全施工：

　　1、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ________《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　3、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　4、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　5、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次 ________________元违约金并赔偿损失。

　　6、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　7、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　8、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第九条 甲方义务：

　　1、甲方代表________________ ，联系电话：________________ ;监督电话：________________

　　2、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　3、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　4、按合同约定付款。

　　第十条 乙方义务：

　　1、乙方代表 ，联系电话： ;联系地址： ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　2、严格服从甲方统一管理。

　　3、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　4、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　①、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

　　②、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

　　③、施工进度安排和用工计划报表;

　　④、甲方要求的其他资料。

　　5、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　6、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　7、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后 工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十一条 材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十二条 违约责任：

　　1、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误________天，乙方承担违约金________ 元，累计延误超过________ 天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　2、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　3、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　4、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担________元违约金。

　　5、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次元违约金。

　　6、若出现乙方班组人员上访、或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按 ________元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　7、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十三条 其他：

　　1、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　2、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　3、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　4、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日________ 元，普工每工日 ________元。

　　5、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳 ________元履约保证金，保证金的退还方式：________________

　　6、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的________ 倍向甲方支付违约金。

　　7、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十四条 争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民起诉。

　　第十五条 合同效力：

　　1、 合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲 方：________________ 乙 方：________________

　　项目经理： ________________工程承包人：________________

　　电 话： ________________身 份 证：________________

　　________年 ________月________ 日________ 年________月 ________日

班组承包合同

　　甲方：实业集团有限公司 乙方： (身份证号码： )

　　按照《中华人民共和国合同法》和《合同法》的原则，甲方将 钢筋工程以包工不包料的

　　形式承包给乙方。鉴于乙方已对本工程的现场环境、地质条件及其他所有相关材料进行了全面、细致的勘察和研究，并对本工程施工的图纸及其他所有相关技术资料进行了详细研究和计算;另鉴于乙方已对甲方有关项目管理的制度规定和本项目建设单位对本工程施工的各项要求进行了充分的了解，并承诺以诚信和善意的态度与甲方、建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的竣工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程的分包事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 钢筋工程。

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及工程质式：

　　实地考察充分了解进场施工前的项目现状及施工条件。

　　工程质式：

　　建筑面积约 ㎡

　　四、承包方式：包工、包机械、包完成本合同承包项目所需的除钢筋以外的所有辅助材料。

　　五、承包内容及价格：

　　本合同的承包价是乙方在报价前对项目现状及工作面现状实地考察后所承诺的全面充分报价。本合同所有承包单价中均包含(包括但不仅限于)完成该分部工程的全部工序的人工费、小型工器具费、除钢筋以外的所有辅助材料费、管理费、利润、劳动保险费、安全风险费、施工措施费、超高费、环境保护安全文明施工、工完场清费、冬雨季及夜间施工费、施工人员及机械调谴费、二次搬运、赶工费、质量达到优良增加费、现场临时停电停水、交叉作业影响、超距离材料运输、人工代替机械、配合验收、人工费涨价风险、材料费涨价风险、机械费涨价风险及其它任何涨价因素引起的所有风险因素费用、整体验收前消缺完善等完成本工程所需的全部费用。乙方保证所承包项目工作范围内的所有

　　5.1承包内容如下：

　　5.1.1按结施图纸要求制作与安装，包含钢筋的下料放样、制作、场内作业面的水平运输、垂直运输、安装、绑扎、电渣压力焊、搭接焊接接头、拉墙筋的下料、止水钢板安装、零星构件钢筋的预埋与安装、绑扎固定所需的绑扎铁丝、柱保护层井箍、保护层塑料垫块和砼垫块(砼垫块和塑料垫块均由乙方购买，乙方施工)、垫块铁丝、铁钉、焊条、桩笼制作投放、预埋钢筋等工程内容。(包含高度5米以内的钢筋绑扎架体搭设)

　　5.1.2负责钢筋材料进场加工后的堆码卸车、成品的保护以及各种使用材料的场内(水平、垂直)运输、清理、堆码、工作面内的清洁卫生，送检试件制作等工作。

　　5.1.3依据图纸和会审纪要及变更通知等有关资料负责编制抽筋材料用量表，并提前提供各幢号的每层钢筋用量报送甲方作为材料采购计划依据。

　　5.2承包单价：

　　5.2.2、柱墙竖向钢筋采用电渣压力焊，电渣压力焊的综合单价 元/个。

　　5.2.3、钢筋搭接焊的综合单价按 元/个。(不分钢筋直径，单面搭接焊接10d)

　　5.2.4、直螺纹套筒单价：(包工包料)

　　以上所有单价均含5.1条款的承包内容。单价一次性包干，不予调整;以上所有单价均含劳务公司管理费、个人所得税(该税率随国家税收的调整而同步调整)、人工工资涨价风险。(劳务公司开具的营业税金及价格调节基金等由甲方承担)。

　　5.2.5、乙方确保钢筋的节约率为10%，若钢筋节约率超过10%，甲方按超过节约率10%以上的部分奖励投标人此部分钢筋制作和安装费的40%;若钢筋节约率未达到10%，按差额的钢筋量的双倍人工费赔偿甲方。钢筋节约率=(发包方的建筑工程结算审核书的钢筋数量/乙方实际钢筋领用量)-1。乙方在进场后一个月内需向甲方提供完整的本工程钢筋抽筋计算书，并负责与发包人核对钢筋工程量，由此发生的相关费用均由乙方自行承担。

　　六、工期要求：按照施工进度计划及甲方赶工期的临时调整计划乙方要无条件地完成任务。若不能按甲方进度要求施工每拖延一天处违约金1000元，节点或总工期超过五天的，甲方有权拒绝支付工程款，乙方须无条件自行退场。具体工期安排：(以天为单位)

　　(以上合同工期由项目部根据工程项目结构形式、工期要求自行填写)工期及进度约定：乙方必须保证服从甲方的进度计划安排及为完成进度计计划而采取的所有赶工加班措施，按甲方的进度计划要求及时完成所承包分部工程的工作内容。

　　劳动力保证承诺：乙方保证确保本项目施工进度计划时段内工人数量不少于XX人，若实际进场施工工人员少于承诺人数，乙方自愿由甲方按所缺少人数处500元/每人每天的违约金。

　　七、质量要求：

　　工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)并同时满足国家、福建省和福州市、《XX集团施工质量企业标准》、业主质量要求及监理对本工程的验收要求。

　　若因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，甲方将扣除合同总价的 10 %作为本项质量缺陷违约金。

　　乙方应随时接受甲方、监理代表对工程质量的检查、监督。如分包工程安装质量达不到甲方、监理要求，甲方、监理有权指令乙方限期整改，乙方必须在规定的期限内整改完毕，若乙方在超出整改限期14天后仍未整改的，则甲方有权终止合同并责令乙方退场，乙方应在接到通知后七天内全部退场，并承担由此引起的一切责任和费用，乙方不得以任何借口拒绝。

　　八、结算

　　8.1 结算

　　8.1.1 结算方式：地下室钢筋结算按照固定单价钢筋吨数(双方确定的实际翻样单数量)计算;上部结构钢筋结算按照固定单价上部建筑面积计算。建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》计算。

　　8.1.2 钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹套筒连接、钢筋搭接焊接结算按施工设计图现场签证为准。

　　8.1.3 乙方在所承担的项目全部完工后30天内提交结算资料，一式肆份，乙方提交的结算(含所有经济技术资料)经甲方项目部初审，XX公司(经营部)复审报集团投资审计部审核后，形成《结算审核意见书》并加盖经营部章后生效，否则无效，结算生效后返回乙方一份。

　　8.1.4乙方未按时提交结算书，视为乙方自动放弃并同意甲方单方办理结算，并承担结算总价5‰的编制费。

　　8.1.5乙方上报的结算金额不得高出甲方最终审定结算额的5%，否则，超出5%部分的按超出总价10%甲方从当期工程款中以违约金方式直接扣除;乙方上报的进度款金额不得高出双方确认最终审定金额的8%，如超出，则按超出金额的10%处违约金，并于当期进度款中扣除。

　　8.2签证

　　8.2.1原则上不再对劳务班组进行签证。如遇发生各劳务分包合同规定范围外增加工程量的事件，必须事先告知总公司，并按规定做好签证手续。

　　8.2.2签证单必须按规定的表格填写完整、字迹清晰，并依据合同及有关协议对计价依据进行描述，必要时应附上简图。现场签证必须有现场施工员二人以上共同签字，并经驻场预算员核对后，再由项目部经理签字确认，报总公司复核审批。

　　8.2.3要求分包班组必须及时上报项目部审核，若未在发生签证或点工当月内上报的，视为签证或点工所发生费用由该班组自行承担，项目部不予签证，分包班组不得提出任何意见。项目部每月30日前将当月各个班组所发生签证或点工完整资料以电子文档形式(包括图纸、照片)报送总公司审查备案。

　　8.2.4所有发生的劳务签证必须手续完备，并加盖XX公司经营部公章后方为有效。

　　九、付款方式：

　　9.1、本工程无预付款。

　　9.2、工程款支付方式：转入劳务公司支付(劳务公司管理费1.0%、个人所得税0.6%用由乙方承担，劳务公司开具的营业税及附加费由甲方承担)

　　9.3、工程款项支付时点及比例如下：

　　9.3.1、带地下室部分工程在整体顶板混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

　　9.3.2、八层结构混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

　　9.3.3、主体工程施工至8层以后按每4层结构混凝土浇筑完成，甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;

　　9.3.4、主体工程封顶后，甲方收到完整的资料后15个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认7个工作日内支付当期已完工程量的85%;

　　9.3.5、零星构件砼浇筑完成后，甲方收到完整的资料7个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的90%;合同外签证产值当月不予支付，所有签证产值每季度支付一次。必要时甲方可以根据业主的付款情况调整工程价款的支付时间，乙方不得因此而停工或者提出索赔要求。

　　9.3.6、单体工程竣工验收合格后，甲方收到完整的资料后90个工作日内进行审核，审核的结果经双方确认后15个工作日内支付至结算总价的95%，余款5%待质量保修期满后一个月内付清，质量保修期为六个月。

　　9.3.7、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、安全、材料人员签字后以转帐形式支付。乙方同意甲方付款时间为每月25日，乙方提交付款申请应在此付款时间节点提前七个日历天提交付款申请资料文件(付款施工节点的预算审核、劳务工人签字的当期《工资发放表》)报甲方审核。

　　甲方在支付乙方工程款时须扣除乙方的违约金、罚金等款项后按上述条款进行支付。

　　十、甲方责任：

　　1、提供施工图一份。

　　2、按照施工进度计划及时进行分项技术交底。

　　3、及时组织材料进场。

　　4、提供用电至二级配电箱，提供办公室(仓库)一间。

　　十一、乙方职责：

　　11.1 以下乙方责任条款，涉及到需要费用，均已包含在合同价款中，不再另行计取。

　　11.2 乙方清楚本项目的重要性，理解建设单位对工程的视查、检查和资料查阅等要求，并承诺提供必要的一切配合。

　　11.3 乙方负责办妥规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。

　　11.4执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

　　11.5不能阻碍通道及他人的施工场地。乙方人员的吃、住、行由 乙方 负责解决，并承担费用。甲方不提供任何吃、住、行工具，且乙方保证甲方加班时的工人需要。

　　11.6不能滥用或破坏甲方提供的设施。

　　11.7遵守有关法律和规定，接受业主、监理和甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

　　11.8从甲方指定的水电接驳点接驳用水用电，并义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

　　11.9每周向甲方书面报送《下周施工计划》和《本周完成工程周报》，下周施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。

　　11.10每周例会前一天向甲方提交周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

　　11.11遵守主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国完全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、管理单位，严格遵守有关环境保律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成的部门的处违约金由乙方负责。

　　11.12已完工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

　　11.13合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加100%的管理费)从乙方当期工程款中扣回，工期不予延长。

　　11.14乙方进场的所有工人均要按甲方要求进行打卡，对没有打卡记录的工人(或天数不对)，甲方不对其工资、工伤及所有权利负任何之责任。

　　11.15凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的一切损失。

　　11.16工序完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。若发生乙方施工作业区没有完成工完场清现象经甲方通知乙方未及时清理的甲方将安排人员其清理费用按500元/每人每天从乙方工完场清费中以违约金的形式在当期工程款中扣除。若发生找不到责任主体则由共用作业面的的班组共同均摊此项违约金。

　　11.17在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，由乙方承担甲方的一切经济损失。

　　11.18乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

　　11.19对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

　　11.20乙方须与甲方签订《廉洁合作协议》，并严格遵守之，《廉洁合作协议》见附件。

　　11.21乙方须自行准备所有钢筋相关加工机械设备，包括：钢筋弯曲机、调直机、切断机等。 11.22乙方工人进出场应备案，并办理好乙方管理人员授权委托书。

　　十二、安全文明管理：

　　1、乙方必须按甲方制定的安全文明施工管理规定，严格按甲方制定标准要求督促工人组织施工。因乙方班组的机械设备和工人操作行为达不到甲方安全文明标准，每发生一起违反管理规定处罚乙方￥500元(大写：人民币伍佰元整)。

　　2、如果乙方在施工期间发生安全事故，则由一切经济及法律责任由乙方承担，因此给甲方造成损失

　　3、工完料净场清，否则每次处违约金1000元。

　　4、进场材料需按甲方指定地点码放整齐。

　　十三、履约担保与合同解除：

　　13.1、 合同担保及承诺：

　　保证金：本合同签订后3天内乙方必须支付履约保证金万元整(大写：人民币 )。否则，甲方有权解除本合同，另行选择其他班组进场施工。该履约保证金待地下室到达正负零节点后一个月内返还，履约保证金不计息。

　　乙方自愿以个人及家庭全部财产(动产与不动产)作为本合同的履约担保，并且保证已将家产担保之事实告知家产共有人(包括配偶)。如未告知不影响甲方主张权利的要求。

　　乙方配偶或财产共有人对本合同承担无限连带责任，并且担保责任为不可撤消的无条件担保，担期限为工程竣工验收之日起二年内。

　　乙方承诺在本合同履行过程中若发生工人围堵业主或甲方办公室行为的，每发生一次乙方自愿接受甲方从乙方工程款中扣除违约金XX万元。乙方同时承诺对此项费用及本合同约定的其他所有违约金放弃申请仲裁和向人民提起诉讼的权利。

　　13.2、合同解除：如乙方发生下列情况之一，甲方可以随时解除本合同，并按乙方所完工程量的50%给予结算。乙方必须在收到甲方的退场通知单后3天内付清所属人员的劳务工资并无条件退场，否则。

　　1、违反法律、法规和治安管理条例的;

　　2、严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律并屡教不改的;

　　3、违反操作规程，屡教不改的;

　　4、施工过程中，连续3次综合考评达不到甲方对进度、质量、安全生产要求的;

　　5、因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后;因乙方原因中途发生较大的质量安全事故;因乙方技术力量不足，施工质量差;

　　6、多次不服从甲方管理人员合理指挥与调配的;

　　7、劳动力资源不足严重影响施工进度的;

　　十四、违约：乙方出现下列情形，甲方有权按规章制度给予处违约金并终止合同和追究所造成的经济损失和法律责任。

　　1、乙方操作人员不遵守安全生产操作规程。

　　2、乙方班组人员不听从甲方指挥，不遵守门卫制度和公司项目部规章制度每项次处违约金100元。

　　3、乙方在施工中造成材料浪费及产品严重污染及损坏其他物品的。

　　4、不能按时完工，造成延误工期每天处违约金1000元。超过计划3天以上，甲方有权调入其他班组和工人施工，发生的费用从乙方工程款中扣除。

　　5、乙方不能按时发放工人工资，甲方有权代发，其费用从工程款中扣回，并处代发工资款的15%处违约金。

　　十五、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。合同在甲、乙双方签章后即生效。在甲方付清所有工程款给乙方后即告终止。

　　甲方 (签章)： 乙方(签章)： 丙方：

　　甲方代表： 联系地址：

　　联系方式： 身份证号码：

　　联系电话：

　　20xx 年 月 日 20xx 年 月 日

班组承包合同

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　6#建筑占地约 平方米，建筑面积 平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约 平方米，建筑面积约 平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地 平方米，建筑面积约 平方米，框架结构五层半。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工不包料形式承包

　　三、承包内容：

　　以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括：

　　1、 主体工程：

　　所有墙体的砌筑：(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

　　2、装饰工程：

　　(1)地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

　　(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

　　(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

　　(4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

　　(5)设计变更的工程量增减按安徽省20xx建筑工程消耗定额下浮15%结算。

　　(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

　　(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

　　3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工)。

　　四、工程计量、单价、结算方式：

　　1、 工程计量：

　　A、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

　　B、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

　　C、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位，按全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

　　2、 单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 元整计算。

　　五、机械设备：

　　5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

　　六、工程质量要求：

　　按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求：

　　1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;

　　2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm，应反复压实;

　　3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖的孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;

　　4、外墙及屋面磁砖镶贴前，须用防水材料进行防渗透处理，外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面，不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

　　5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透，乙方应急时负责做渗透处理，产生的后果由乙方自付，甲方概不负责。

　　6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

　　7、应配合水电及其它有关班组施工，镶补填实好各管道面底的砂浆层;

　　8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后，应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角，尺寸为50㎜*50㎜。

　　七、工程质量违约责任：

　　乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作，在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的，乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外，对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

　　八、工期：

　　乙方在每个工序前应积极组织好施工人员，大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收，其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收，每拖延一天罚500元，等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工，工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准，除因甲方要求或不可抗拒力因素外，乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

　　九、付款方式：

　　每月按工程进度结算一次，按完成的工程量付80%，待工程竣工验收合格后的十天内，甲方付给乙方总价的95%，其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

　　十、文明施工：

　　1、遵守行业规则，进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度，5日内必须办理有关证件，其费用由乙方自理。

　　2、乙方施工人员应自行负责膳食，不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒，发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

　　3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋，穿硬底高跟鞋上班，每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长，从当月工资扣发)。

　　十一、材料节约方面：

　　砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰综合利用，必须把砂石料整堆清场。

　　十二、施工安全：

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

　　2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时，甲方有权解除本合同。

　　十三、其它

　　1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督，对砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰、要综合利用，要做到工完料清，堆放整齐有序不得高空抛物，如有人为故意造成浪费，必须赔偿，赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理，电线不能乱接乱拉;如不及时清理，一间为单位甲方可另派点工清理，每人每次100元，由当月工资扣回。

　　2、工地工人不能将工地材料带出工地，如有发现按偷盗处罚，按其所带出的材料价值的20倍罚款;

　　3、为保证农民工工资的及时全额额发入，乙方必须在进度款中每月予以发付，并经过施工人员签字的工资表保送甲方，如不按时发放工资，甲方有权拒付工程款。

　　4、本合同未经甲方同意，乙方不得转让给第三方，若发现私自转包给第三方，甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

　　十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或进行劳动仲裁。

　　十五、本合同自双方签字之日起生效，至履行完毕后失效。

　　本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲 方： 乙方代表：

　　代 表： 身份证号码：

　　联系电话：

　　20xx年十月五日

班组承包合同

　　甲方：苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部 (以下简称甲方) 乙方： 钢筋班组 (以下简称乙方) “依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任，分工协作，加快工程施工进度，确保安全生产，保证质量如期完成任务， 经双方协商，就 工程钢筋分工程达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程内容：

　　工程钢筋工分部(所有钢筋，包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)

　　钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单，报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短，合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前，必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。

　　二、承包方式：

　　包清工(乙方承包施工收入一次性包干，小型机械及用具乙方自理，包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。

　　三、承包价款：

　　1、保证金：为保证工程质量，安全生产文明施工，乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元，其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产，文明施工保证金100000元。

　　2、承包价格：乙方所承包的施工收入按实际用量 ， #楼以 元/吨计 (一次性验收通过，实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。

　　A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过，按本次用量/ 吨扣除，作罚款处理，并承担下道工序工种误工的 责任及费用。

　　B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。

　　3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金，春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费)，余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。乙方按国家规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

　　4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。

　　5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。

　　6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。

　　四、承包工程质量：

　　1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工，确保工程质量达优质结构。

　　2、乙方必须认真熟悉图纸，严格按图施工，材料下料前必须送项目部审批后实施。

　　3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检，发现问题及时整改，乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准，若经甲方检查验收达不到优质，经整改仍达不到优质，该分项人工费扣除(作罚款处理)，该项必须整改达标，不达标分项坚决返工，决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场，已完成的工程量均不预决算。

　　4、乙方若发生质量事故，一切损失和责任均由乙方承担。

　　5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核，自检合格后报监理验收，发现有不符合规范施工规定的坚决返工，因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。

　　五、施工安全：

　　1、施工安全由乙方负责，乙方必须对职工进行安全教育，安排生产任务的同时进行安全交底，并进行检查、监督。

　　2、必须严格按操作规程施工，严格遵守安全方面的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业。

　　3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任，重大事故或他人事故，分清责任，由责任方承担。

　　4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。

　　六、施工工期：

　　1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工，确保按期完工。

　　2、乙方必须根据工程需要备足施工人员，确保工程按计划实施。

　　3、乙方必须合理安排，确保按期完成各项任务，若因乙方原因导致延期，甲方将对乙方处罚1000元/天，延期超过五天，甲将对乙方处罚20xx元/天，乙方必须及时采取补救措施，确保按期完成任务，否则无条件撤出工场，所完成工程量均不结算。

　　七、甲方职责：

　　1、确保班组职工的食宿条件;

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底，各工序质量要求及各项规章制度的交底;

　　3、根据材料进场的合理安排，尽量确保施工中的各种材料供应;

　　4、全面做好监督、检查工作，及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止，并根据实际情况按规章制度执行罚款;

　　5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;

　　6、全面做好安全设施的防护工作。

　　八、乙方职责：

　　1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。

　　2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场，负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。

　　3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员，遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度，提高工人的安全生产意识，搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生、打架等事件，不管任何原因每次罚款伍佰元。

　　4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。

　　5、在绑扎钢筋完成后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收，做到工完场清、保持施工操作场地整洁，同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。

　　6、乙方必须牢固树立主人翁思想，节约材料，杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料，合理利用材料。在使用材料中，乙方要本着节约材料、量材使用的原则，凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断，甲方一经发现，将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。

　　7、主体竣工或工程完成后，负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置，否则甲方有权另派人清理，所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。

　　8、爱惜甲方的一切机械设备和工具，严格履行材物领(借)用手续，工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管，按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。

　　九、文明施工：

　　1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.

　　2、乙方必须工完场地清，暂不使用的料具必须清理干净，堆放整齐，如达不到要求，甲方另安排其他人员施工，具体费用由乙方加倍承担。

　　3、施工机械、电气设备妥善使用、保管，遗失或人为破坏要按价赔偿。

　　4、乙方必须遵章守纪，服从项目部统一指挥。

　　5、如果上级组织检查、验收等，乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作，直至达到甲方要求。

　　十、安全生产：

　　1、在施工期间，贯彻谁施工，谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务，对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责，所涉费用由乙方承担。

　　2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律，十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整，否则所造成的事故及损失，甲方概不承担责任，相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。

　　3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地，并保持通讯畅通，负责人及职工严禁私离现场，特殊情况必须事先请假，批准后方可外出，并且按期返回，否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。

　　4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴，偷盗等不法行为，乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元，情节严重的送司法机关处理。

　　5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线，宿舍内严禁使用大功率电器，及煤气灶烧菜烧饭。

　　十一、工程转包和分包：

　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十二、不可抗力 ：

　　双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十三、保险：

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十四、关于意外停工的约定：

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。 十五、廉洁条款：

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　十六：争议解决办法：

　　如有争议须双方协商解决，如不行则由当地仲裁。

　　十七：其他约定项：

　　1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。

　　2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准，工程款全部付清后自行失效!

　　十八：合同份数

　　本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ，甲、乙双方签字 、盖章生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　负责人： 负责人：

　　订立时间： 订立时间：

班组承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将本工程的石材安装工程的分项工程承包给乙方施工，经双方共同协商，达成如下协议。

　　一、工程名称：平沙落雁二期外装饰装修工程

　　二、工程地点：邛崃市平乐镇

　　三、承包形式：包工包料(具体承包价格详见石材安装计价表)

　　四、承包内容：本工程内所有石材安装工程(具体工作内容详见附图)。

　　五、进场时间由甲方通知，并及时到场。

　　六、质量要求：

　　1、乙方施工的分项分部工程必须符合施工图纸《建筑工程质量检验评定标准》和施工规范要求。质量达到合格以上。

　　2、乙方在施工过程中，必须无条件接受甲方的质量检查，未经许可或有关部门签证而任意更改造成质量事故，乙方应负责返工至符合要求为止，由此产生的费用由乙方承担。属甲方原因造成返工费由甲方支付。

　　七、施工安全：

　　乙方在施工期间应自觉尊守有关施工安全规范及规程，应确保安全，做好安全防范工作，乙方若在施工过程中发生的工伤或伤忘事故，由乙方承担30%的经济责任及相关法律责任。

　　八、甲方职责：

　　开工前负责提供符合质量的相关材料，并做好技术交底工作和技术指导。

　　九、乙方负责：

　　1、乙方施工人员在施工过程中必须服从建设方的领导，并遵守甲

　　效，工程竣工验收合格。甲方付清全部工程的工程款后自动终止。本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　附：石材安装计价表

班组承包合同

　　承包单位：((简称甲方)

　　承包单位：(简称乙方)

　　为了确保双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、

　　文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.承包方式：包工包料(甲方只提供塔吊、工人宿舍;乙方负责

　　人工及钢管、扣件、小型机械机具等材料)。

　　4.工期：按项目部进度计划。

　　二、承包工程范围：

　　本工程图纸内所有的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、所有楼层临边洞口、电梯井口、顶板预留洞口、屋面女儿墙周边安全防护及临时工棚搭设等全部架子工内容(木工所有内排架钢管、扣件等材料有乙方负责提供)。

　　三、本工程质量评定：

　　本工程质量为市优标准，达不到市优标准而因此产生的整改费用支出由乙方自己承担。

　　四、工程施工进度：

　　施工进度必须按项目部月进度计划、周进度计划完成，若乙方完不成甲方的节点计划，项目部派人帮组完成，发生一切费用有乙方承担，工期因乙方原因每拖迟一天罚款 元。

　　五、承包协议价款：

　　主楼承包单价元/㎡(建筑面积)，地下室承包单价 元/㎡(建筑面积)，施工中做到工完料清，如有增减工程和设计变更工程按工程量大小当面谈价。

　　六、付款方式：

　　1.乙方施工达到合同条件后，每月经施工员、质检员、安全员验收合格，审核确认工程量报项目经理审批，发放适当的生活费，工程结束验收合格后当年付总工程款的 %，余款工程竣工验收后结清。

　　2.乙方按甲方规定，按财务要求做好生活费、工资表，经甲方验收签字由本人领取。

　　七、安全生产及文明施工：

　　(一)、安全生产

　　1.乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级关于安全生产的一系列方针、、法规条例和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。

　　2.乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行建设工程施工安全管理规定，必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架，搭设的脚手架必须能够满足施工要求和市安监站及市劳动局的检查要求，杜绝安全事故发生。班组长为第一责任人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。

　　3.乙方人员进场前应进行精选，确保人员思想品德高、技术素质高、身体素质好，禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人，进驻现场施工。所有人员必须经“三级安全教育”，且考核签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习，穿戴好各自劳动保护品，充分发挥安全“三件宝”的作用。

　　4.乙方所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗，上岗人员必须具备有效的职业资格证书且必须有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中出现各种安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部，并采取紧急措施，以人为本及时抢救。

　　6.乙方在施工现场的任何安全违章都将受到经济处罚，同时在施工现场，任何由乙方而致使甲方遭到的处罚都将由乙方加倍承担。

　　7.乙方必须按照安全生产操作规程操作，严格遵守安全生产条例和各项规章制度，认真执行国家各项强制性规定。乙方人员施工时未戴安全帽、穿拖鞋、酒后上岗，按每人200元/次的罚款。

　　8.乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，并应遵照甲方的安全管理规定，服从甲方的统一管理，随时接受甲方的安全检查和监督。

　　9.安全目标：不发生人身重伤和死亡事故;轻伤率小于千分之五;不发生重大机械和交通运输事故;杜绝重大火灾事故，不发生有人员责任的重设备事故;甲方鼓励乙方提出更高的安全目标，并在工程中实施。

　　10.所有设备必须按甲方专业电工搭接漏电保护器通过用电，临时施工用电电线由甲方专业电工安排设置使用，严禁乱接、乱拉、乱牵乱用，所有设备每天使用完毕后必须切断电源。生活区内严禁私自改变原有的电源电线的走向，严禁私自增加用电设备，对于私自使用电饭煲，电热得快等其它用电设备者，发现一次处以200元/次的罚款，并没收用电器，对于管理较好的班组给予300元的奖励。

　　(二)、文明施工

　　1.乙方必须配备专职文明施工管理员，严格执行市下发的《建筑工程文明施工管理办法》的文件规定;严格执行市其他部门的文件规定。

　　2.在施工期间，乙方应保持现场作业面的平整、有序，及时排除雨水、污水，并将所有的设备和材料妥善安排，从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾，其人工费由乙方承担。

　　3.乙方剩饭剩菜不得乱倒，甲方不定期地对乙方施工工地及生产区域、生活区进行文明、安全等检查，发现一次未达标处以500元的罚款。

　　4.乙方必须做到文明施工，工完料尽场清，材料归类堆放;每施工完个节点将该节点清理干净，不给下道工序施工班组遗留建筑垃圾和生活垃圾。

　　5.自工程开工至工程结束，乙方应全面负责施工人员的安全，并使工地和工程保持良好的环境;采取合理的措施，保护工地及周边环境，避免污染、噪音或由于施工方法的适当的对公共人员和财产等危害或干扰;保证施工现场文明清洁，做到工完料尽场清，让甲方满意。

　　八、双方责任

　　(一)、甲方职责

　　1.负责向乙方进行质量交底，下达生产任务。

　　2.提供临时设施供乙方施工人员居住。

　　3.负责对乙方人员进行三级安全教育和上岗培训工作。

　　4.负责提供施工用水、施工用电。

　　5.及时组织有关部门人员对已完工程进行验收，以便下道工序的施工。

　　6.负责提供施工场地，协调周边关系，保持良好的施工环境。

　　(二)、乙方职责

　　1.乙方必须无条件服从甲方安全、质量、进度的施工要求和全方位的管理。

　　2.如乙方未达到合同范围内的各方面要求，甲方有权扣发当月生活费或开出相应罚款，甚至终止协议，由此造成的一切责任和费用损失均有乙方自负。

　　甲方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：